Объявление о закупке

1.Заказчик – Муниципальное казенное учреждение департамент городского хозяйства Администрации города Симферополя Республики Крым.

Место нахождения: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, д. 15, почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, д. 15, тел. +7 (3652) 27-64-00 e-mail:dgh@simgov.ru; ИНН 9102053978, КПП 910201001 Ответственное лицо – Кудряшова Алла Васильевна, т.+7 978-209-24-78

МКУ Департамент городского хозяйства Администрации города Симферополь, приглашает подрядчиков подать комплекты документов для рассмотрения на Комиссии по конкурентным переговорам для рассмотрения документов потенциальных участников закупок.

Ознакомление с техническим заданием и проектом контракта осуществляется по адресу: г. Симферополь, ул. Толстого, д. 15, каб. 421, ответственное лицо Кудряшова Алла Васильевна, т.+7 978-209-24-78, с «28» октября 2016 года в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов перерыв на обед с 13:00 до 14:00 до 11:00 часов «03» ноября 2016 года

2.Требования к участникам закупки:

Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

К участникам закупки устанавливаются следующие требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: Свидетельство о допуске к строительным работам (строительный допуск): не требуется.

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией.

Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

3 . Наименование и описание условий контракта закупки.

Объект закупки:

Предмет муниципального контракта Описание объекта закупки Сроки выполнения НМЦК рублей, в том числе НДС-18% Источник финансирования
Выполнение работ по ликвидации стихийных свалок на территории муниципального образования городской округ Симферополь 1.Вид работ: Выполнение работ по ликвидации стихийных свалок на территории муниципального образования городской округ Симферополь. 2. Место выполнения работ: муниципальное образование городской округ Симферополь. 3.Требования к выполнению работ: Работы выполняются согласно требованиям Федерального закона от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ФЗ-52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Постановления правительства Российской Федерации от 10.02.1997г. № 155 «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», приказа Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», «Правилами благоустройства территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», утвержденными решением сессии Симферопольского городского совета № 176 от 12.02.2015 г, СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». с момента заключения до 10.12.2016г. 21 700 000,00 бюджет муниципального образования городской округ Симферополь

4.Требования к содержанию, форме и составу заявки.

В состав заявки на рассмотрение документов потенциального участника закупки должны входить:

4.1.Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи документов.

4.2. Копии учредительных документов потенциального участника закупки (для юридического лица).

4.3. Копия паспорта (для физического лица).

4.4. Бухгалтерская отчетность за год, предшествующий текущему;

4.5. Налоговая отчетность, за текущий год и год, предшествующий текущему.

4.6. Декларацияо соответствии участника следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности потенциального участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи документов на рассмотрение;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы илиискусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок (Комиссии по конкурентным переговорам для рассмотрения документов потенциальных участников закупок), руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией.

4.7. Информационное письмо о том, что участник обязуется выполнить работы (оказать услуги) в полном объеме и в срок, предусмотренные контрактом.

4.8. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в размере 0,5% от суммы начальной максимальной цены контракта, что составляет108 500,00 (Сто восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

4.9. Опись входящих в состав заявки и тома такой заявки документов;

4.10. Предложение участника в отношении объекта закупки;

4.11. Копии документов подтверждающих квалификацию участника:

Перечень объектов, по которым выполнялись работы (оказывались услуги) в течение 3 лет до момента подачи комплекта документов. (договора/контракты с приложениями и актами выполненных работ/оказанных услуг).

4.12. Копия свидетельства Свидетельства о допуске к строительным работам (строительный допуск): 25.Устройство автомобильных дорог и аэродромов; 33.Работы по организации строительства,реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем(генеральным подрядчиком)

Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника, не является основанием для отклонения заявки участника.

4.13. Все листы поданной в письменной форме заявки, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника при наличии печати (для юридического лица)* и подписаны участником или лицом, уполномоченным участником. Соблюдение участником указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие и тома заявки на участие, поданы от имени участника и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.

* - Участник конкурса обязан скреплять печатью заявку на участие в конкурсе только в случае наличия такой печати, в соответствии с Федеральным Законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ»

5. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в закупке единственного поставщика.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие.

Заявка на участие предоставляется участником закупки в МКУ департамент городского хозяйства администрации города Симферополя по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не позволяющих просматривать содержимое до вскрытия документы.

- в письменной форме по адресу: город Симферополь, ул. Толстого,15 каб.421 тел. +7 978-209-24-78 с 28 октября 2016 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов перерыв на обед с 13:00 до 14:00 до 11-00 часов 03 ноября 2016 года.

6.Запрет на выполнение отдельных видов услуг на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.

Установлен запрет на оказание услуг, являющихся предметом закупки, на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики в соответствии с постановлением Правительства РФ №1457 от 29.12.2015 г. «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории российской федерации организациями, находящимися под юрисдикцией турецкой республики, а также организациями, контролируемыми гражданами турецкой республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией турецкой республики, запрещено».

7. Преимущества и ограничения в отношении участников закупок.

Ограничение участия и преимущества участникам: не установлены.

8. Критерии оценки заявок на участие в закупке.

Для оценки заявок комиссией применяется балльная система оценки заявок с учетом предельных величин каждого критерия оценки заявок.

Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки.

Сумма величин значимости критериев оценки заявок, составляет 100 процентов.

1. Для оценки заявок участников установлены следующие критерии:

Номер критерия оценки заявок Наименование критерия оценки заявок Значимость критерия, проценты
1 цена контракта 60
2 квалификация участника 40

2. Порядок оценки заявок, осуществляемой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта.

9. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие, а также условия банковской гарантии:

0,5% процентов начальной максимальной цены Контракта - 108 500,00 (Сто восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Обеспечение заявки на участие может предоставляться участником путем внесения денежных средств или банковской гарантией.

Выбор способа обеспечения заявки на участие осуществляется участником самостоятельно.

Часть 1. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие.

Участник должен внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере и на банковский счет заказчика:

Сведения в платежном поручении о назначении платежа должны позволять идентифицировать объект закупки.

Факт внесения участником денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие подтверждается платежным поручением или копией этого платежного поручения.

В случае, если участником в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на указанный счет, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.

Часть 2. Возврат/удержание обеспечения заявки на участие

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие, возвращаются на счет участника в течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;

2) отмена заседания комиссии;

3) отклонение заявки участника;

4) отзыв заявки участником до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;

В случае, если в заявке участника не указан счет для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие, денежные средства возвращаются на счет, с которого был осуществлен платеж.

Возврат банковской гарантии предоставившему ее лицу или гаранту в случаях, определенных пунктами 1 – 3 части 2 настоящего порядка не осуществляется, взыскание по ней не производится.

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника заключить контракт;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным Законом № 44-ФЗ, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта.

10.Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению:

Размер обеспечения исполнения контракта – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 085 000,00 (Один миллион восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Контракт заключается после предоставления одновременно с контрактом (без подписи заказчика) документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения контракта, не позднее срока, установленного для подписания контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Размер обеспечения исполнения контракта, который предоставляется победителем или иным участником закупки при его заключении, должен обеспечивать все условия исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

11. Требования к банковской гарантии:

11.1. В качестве обеспечения заявок на участие/исполнения контракта заказчиком принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Банковская гарантия, предоставляемая участником в качестве обеспечения заявки/контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

11.2. Требования к банковской гарантии:

а) Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией (условия контракта, подлежащие обеспечению);

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет заказчика;

- право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

- срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта.

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

б) Недопустимо включать в банковскую гарантию требования о предоставлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Заказчик отказывает в принятии банковской гарантии в случае:

- отсутствия информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

- несоответствия банковской гарантии условиям, указанным в подпункте а) настоящего раздела;

- несоответствия банковской гарантии требованиям, содержащимся в настоящем разделе.

Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии установлена постановлением Правительством Российской Федерации от 08.11. 2013 г. № 1005.

12. Реквизиты Заказчика для перечисления суммы обеспечения:

Муниципальное казенное учреждение

департамент городского хозяйства

Администрации города Симферополя

Республики Крым:

ИНН 9102053978

КПП 910201001

Расчетный счет № 40302810435103000005;

лицевой счет 05753206250;

(в УФК по Республике Крым, отделение Республика Крым, г. Симферополь)

ОГРН 1149102111960

БИК 043510001

наименование счета: поступление средств во временное распоряжение в обеспечение заявкивыполнение работ по ликвидации стихийных свалок на территории муниципального образования городской округ Симферополь.

13. Место, дата и время процедуры выбора единственного поставщика-город Симферополь, ул. Горького, д.15, 2 этаж, малый зал, 03.11.2016г. в 14-00.